在人民愈發重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編給大家帶來的合同的范文模板，希望能夠幫到你喲!

最新工程承攬合同 工程承攬合同稅率匯總篇一

乙方：

一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程

二、工程內容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。

三、工程造價(含建安發票)：叁拾伍萬元整(350000.00)

四、結算方式：合同生效后乙方施工人員進駐現場后付30%預付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發票一次性付清。

五、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結束并交付甲方驗收。

六、工程責任：

2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;

3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。

4.施工人員必須有工傷保險。

5.因甲方原因影響工程進度工期順延。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

最新工程承攬合同 工程承攬合同稅率匯總篇二

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

一、工程概況

1、項目名稱：

2、工程地點：

4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)

二、結算、付款方式及限期

1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方三日內支付合同總金額的元整，(小寫) 元整。預付款延付，則交貨期順延。

2。 計人民幣(大寫) 元整，元整。

3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，三日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。

4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為一年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付 元整。

5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。

6、乙方提供的結算憑證為：普通工業發票。

三、甲方責任

1、施工現場具開工條件。

2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。

3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。

4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。

5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。

6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發生的干擾、抵觸或阻擾。

7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。

四、乙方責任

1、工期為 天(從甲方向乙方劃款之日起)。

2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。

3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。

4、負責產品運輸及負擔運輸費用。

5、售后服務，一年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，一年滿后乙方收取成本費用。

五、工期延誤

對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：

1、工程量變化

2、工地現場停電造成停工

3、人力不可抗拒因素造成停工

4、非乙方因素的其他原因

六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限

1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。

2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。

3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。

七、合同變更、解除

本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

八、解決處理合同爭議

本合同如發生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

九、合同的效力

本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。

十、其他約定事項

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

最新工程承攬合同 工程承攬合同稅率匯總篇三

建設單位：_______________(以下簡稱甲方)

施工單位：_______________(以下簡稱乙方)

根據《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意后簽訂本合同。

第一條工程概況及承包范圍

一、工程名稱：_______________

二、工程地點：_______________

三、工程范圍和內容：_______________

1、承包范圍：_______________

2、工程建筑面積：_______________

3、結構：_______________

4、層數、建筑高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖

5、其他：本合同價包括土建、鋼結構，圍墻，地坪，

第二條合同價款及調整

一、工程合同價款采用固定合同，

總造價為_______________(大寫)

二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

1、調整方式：

(1)遇業主方要求或設計規范要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

(2)遇業主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。

(3)遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證后予以調整。

2、調整原則：

(1)合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮后執行。

(2)合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

(3)工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

(4)增加的工程量務必確定增加價款。

三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更(補充協議或工程聯系單)。

第三條合同價款的支付與結算

一、工程款支付：

1、合同簽訂之日進入施工現場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工后3日內，甲方支付該工程合同總價的_______________%進度款。

2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的_______________%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認并在14日內付清余款(即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價的97%)，剩余3%作為工程質保金，質保金在工程竣工后滿1年內付清，以竣工通知書日期為準。

3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。

二、結算：

1、乙方在工程竣工報告經甲方認可后的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。

2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家_____有關規定實施。

3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見。

4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發生爭議時應協商解決;協商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。

第四條工程期限

一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期_______年_______月_______日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：

2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;

4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;

5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

第五條施工準備

甲方：

1、_________年_________月_________日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現場。

2、_________年_________月_________日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。

3、甲方負責設計時，合同簽訂后3天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。

4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。

5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續;協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。

6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發出進場施工的書面通知。

乙方：

1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起3日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，并保證資料數據真實、準確。

2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。

3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

5、構件已制作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

第六條雙方的職責

甲方的職責

1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;

(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;

(4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

(5)檢查和監督乙方和監理單位執行合同;

(6)乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意;

2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續負責解決以上事項的遺留問題。

3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據。

乙方的職責

1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

(1)乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。

3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。

4、乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

第七條施工與設計變更

的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。

甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作修改通知書或修改圖紙，并且費用已經業主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作后提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

第八條安全施工

一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責并承擔費用。

四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門并通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

第九條工程質量

一、工程質量標準：合格。

二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。

三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規范、規程、標準的要求施工。

四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，并順延工期。

六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。

七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。

第十條工程驗收

1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

2、驗收不合格，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。

四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

第十一條違約責任

乙方的違約責任

1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。

2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。

3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《_____》等相關法律規定賠償損失。

4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率4倍計息。

第十二條解決合同糾紛方式

合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。

第十三條附則

一、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。

作為本合同的補充合同。

第十四條附件

1、屋面的顏色：_______________

2、墻面的顏色：_______________

3、外門顏色：_______________

4、內門顏色_______________

電話：開戶銀行：_______________

賬號：_______________

電話：_______________

身份證號：_______________

最新工程承攬合同 工程承攬合同稅率匯總篇四

定作方：____有限公司，法定代表人：___營業地址：____3號。

承攬方：___，男，漢族，_________年_________月_________日生，住址：___。電話：_______。

簽訂地：__市__鎮

簽訂時間：______

一、項目名稱

任務量、酬金、完成期限、備注項目名稱：___公司位于___3號廠區內的包括但不限于新建飯堂、廠區墻面改造、車間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。

合同價金：_________00元整(大寫：貳拾?f圓)，不含稅，此價格為包干價。

二、項目的內容及質量技術要求

按標準和定作人的現場要求。

三、驗收標準、方法和期限

墻身主體牢固、安全，墻面不能開裂、脫落，其它各項滿足標準。具體以雙方另行協商為準。

四、結算方式及期限

合同簽訂三日內支付總價金的20%;工程完工并驗收后支付剩余款項。

五、質保及違約責任

主體工程質保壹年，從驗收通過后起算。

一方有違反本合同約定的，向守約方支付違約金。

六、解決合同糾紛的方式

雙方遇爭議盡量友好協商解決，協商不成，可向合同履行地法院提起訴訟。

七、雙方協商的其它條款

本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

定作方：______承攬方：______

代表人：______

最新工程承攬合同 工程承攬合同稅率匯總篇五

一、亮化工程內容及要求：

二、承攬方式：乙方包工、包料、設計、制作、安裝、調試及維修不留缺口。

三、總造價(總費用)為拾萬仟佰拾元整。

四、結算方法：

五、交付時間：乙方應于________年____月____日前完工，交甲方驗收。

六、保修辦法：保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障，不在保修范圍。

七、施工保障：甲方負責施工所需水、電源。協調施工同相關單位和個人的關系，辦理工商、城建、業主等相關手續，交納相關費用，保證施工順利進行。否則，由此造成的一切后果概由甲方承擔。

八：安全責任：乙方應安全施工、科學施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因對自身或他人造成的傷害，由乙方承擔全部責任。

九、違約責任：

1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負責任。

2、乙方不按合同要求施工，甲方有權不付款或緩付款。

3、甲方應在乙方提出驗收要求的一周內組織驗收，并在驗收合格后簽字確認。甲方未經驗收而使用，乙方則視為驗收合格。

4、如需變更方案，乙方應征得甲方同意，否則視為違約。

十、本合同在履行中如發生糾紛，雙方應友好協商解決。協商不成。可請求仲裁解決。

十一、本合同經雙方簽字蓋章后生效，履行完畢失效。合同一式二份，附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

最新工程承攬合同 工程承攬合同稅率匯總篇六

乙方：

一、工程內容

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。

二、甲乙雙方義務與責任

1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式

1、乙方承包單價： 3元(人民幣)/平方米

2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

最新工程承攬合同 工程承攬合同稅率匯總篇七

定作方:_______________

根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

1、承攬名稱：_______________

a、承攬項目名稱：_______________

b、承攬項目地點：_______________

c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

d、承攬方式：包工不包料。

e、承攬價格：

以實際粘貼面積_______________元計算。

f、工程量計算方法：

每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

2、承攬工程內容：

窗臺sbc120防水層、屋面sbc120隔氣層、防水層、屋面sbs防水層、廚房、衛生間防水層。

3、質量標準：

a、材料由甲方自行進場。

b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

4、付款方式：

工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

5、驗收方法：

工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

6、工程保修期限：

本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

7、工期：根據定作方的要求而定。

8、安全施工條例：

1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

2)、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

9、糾紛的處理：

發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

10、期限與其它：

如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

最新工程承攬合同 工程承攬合同稅率匯總篇八

乙方：_______________

根據〈_____〉及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

第一條工程概況

1、工程地址：_______________。

2、承包方式：采取包工包料的方式。

3、工期：_______________天(日歷_______________天)。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為_______________年_______________月_______________日。

第二條甲方責任，權利和義務

1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關費用。

4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。

第三條乙方責任、權利和義務

1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。

第四條工程項目

3、上海雙雄銅門廠，單價_______________

4、隱形防盜網，單價_______________

5、推拉門：單價_______________

7、衛浴門，_______________元/條

8、室內門，_______________元/條

第五條工程質量及驗收

1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。

4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

第六條付款方式

合同總金額：(大寫)_______________元

(小寫)

1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。

余下5%作為保證金6個月后再支付。

最新工程承攬合同 工程承攬合同稅率匯總篇九

乙方：(承包方)________________

附：身份證復印件電話號碼

本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協議。

第一條工程概況

本項工程預計費用________元人民幣。

第二條材料供應的約定

甲方提供的材料

1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

第三條關于工程質量及驗收的約定

1、乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。

2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內組織驗收，并辦理驗收手續。

第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定：

1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

4、保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

6、乙方如因施工原因需居住在現場，日水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。

7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。

8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

工程款付款方式：

2、乙方承包內容：(可以選擇)

1)水電開槽、布線、穿線、埋槽

2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)

3)水電施工的穿墻、打孔、切割

4)開關面板安裝

5)小五金、馬桶、的安裝

6)后期燈具的安裝

工程結算方式：

按實結算：總價結算：________元/平米(套內面積)

第六條違約責任：

1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

第七條糾紛處理方式：

雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區人民法院(機關)訴訟解決。

守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的_____、誤工費、交通費，都由違約方承擔。

第八條合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

第九條。其它約定：

因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

第十條附則

(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。

(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

(六)合同簽訂地：________大酒店

特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。

甲方簽字(蓋章)：________________

乙方簽字(蓋章)：________________

________年________月________日