隨著法治精神地不斷發揚,人們愈發重視合同,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。合同對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同。下面是我給大家整理的合同范本,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。
2023年深圳小產權房轉讓合同通用篇一
第五條乙方逾期付款的違約責任
(1)乙方向甲方支付違約金共計_____元整,合同限期繼續履行。
(2)乙方向甲方支付違約金共計_____元整,合同終止,乙方將房屋退還給甲方。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
(1)甲方向乙方支付違約金共計_____元整,合同繼續限制履行。
(2)甲方向乙方支付違約金共計_____元整,合同終止。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
第七條甲方保證該房屋交接時沒有產權糾紛和拖欠任何費用(如水電、煤氣、有線電話、物業管理費等相關費用),保證已清除該房屋原由甲方設定的抵押權。如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任,甲方轉讓該房屋之前,確認該房屋承租人已放棄優先購買權,并取得房屋權共有人同意。(乙方對該房屋的各項基本情況均做了充分了解。該房屋轉讓后,如發生破漏、開裂等問題由乙方承擔維修責任。)
第八條關于產權登記的約定
自本合同生效之日起,乙方在三個月內向房地產權登記機關申請辦理房地產權屬轉移手續,甲方積極給予協助。如因甲方過失造成乙方不能在天內取得房地產權屬證書,視為甲方違約,乙方有權退房。甲方必須在乙方提出退房之日起天將乙方已付款退還給乙方,并向乙方支付違約金_____元整。
第九條該房屋轉讓交易發生的各項稅費由甲乙雙方承擔。
第十條房屋轉讓后該房屋所屬土地使用權利、義務和責任依法
第十一條其他約定事項______________________。
第十二條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關部門法律、法規和政策執行。
第十三條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應經該房屋所在地公證機關公證。
第十四條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方同意采用以下第_____種方式解決。
1、由[嘉興仲裁委員會][_______________仲裁委員會]仲裁。
2、向人民法院起訴。
第十五條本合同自________之日起生效。
1、甲、乙雙方簽字。
2、經__________公證(涉外房屋轉讓必須公證)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
出賣人(甲方): 身份證號碼:
買受人(乙方): 身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于 市___________區
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
六、違約責任
1、甲方應當于220xx年 月 日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣___四萬______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向——區人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式3份,甲乙方各執一份,見證人各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年深圳小產權房轉讓合同通用篇二
審理法院:深圳市中級人民法院
案號:(2020)粵03民終2974號
裁判日期:
法院觀點:
一審法院認為,雖然林某伶、何某芳、林某主張解除和嚴某祥簽訂的《房產轉讓協議書》,但是實際上《房產轉讓協議書》應屬無效合同,理由如下:林某伶、何某芳、林某未能提交證據證明涉案房產已經取得房屋產權證書及建設工程規劃許可證,嚴某祥、吉某房地產公司、楊某洋也均認為涉案房產屬于小產權房,涉案房產不得轉讓;且涉案房產未實際交付,林某伶、何某芳、林某未實際占有涉案房屋。對于合同的無效,合同雙方均存在過錯。根據《^v^合同法》第五十八條的規定,合同無效或者被撤銷后,因該合同取得的財產,應當予以返還,嚴某祥應當向林某伶、何某芳、林某返還因該涉案合同取得的購房款,并支付按年利率6%計算的相應資金占用期間的利息。
二審法院認為,本案為房屋買賣合同糾紛案件。誠實守信是我國民法的基本原則。據一審法院查明的案情,案涉各方訂立合同買賣的房產為依法不準交易的房屋。因此,案涉買賣合同應為無效合同。合同無效的情況下,各方因該合同取得的財產應予返還。
審理法院:廣東省深圳市龍華區人民法院
案號:(2018)粵0309民初3172號
裁判日期:
法院觀點:
本院認為,本案為房屋買賣合同糾紛。關于合同效力問題。根據原告提交的原寶安縣政府主管部門的相關文件可知,涉案**大廈建設許可范圍為四層以下私人住宅,而現**大廈的建設已超出建設許可范圍,故,在行政主管部門對該違反建設許可的建筑作出處理前,原告關于確認合同無效之訴求不屬于人民法院主管范圍,對原告關于確認合同無效之訴求,本院在本案中不予處理,原告應先行向行政主管部門申請對涉案房產作出處理。
根據庭審查明事實,原告向被告張某德支付購房款后,涉案房產由龍崗區法院、羅湖區法院等依法查封,且查封文書載明的房產權利人為案外人陳某國,故涉案房產之于原告而言并無使用價值,被告張某德并無繼續占有原告購房款的合法理由,原告訴請被告張某德返還購房款1400000元理由充分,本院予以支持。
3、李某東與曹某輝確認合同無效糾紛二審民事裁定書
審理法院:廣東省深圳市中級人民法院
案號:(2019)粵03民終11083號
裁判日期:
訴訟請求:原告訴求:1.確認李某東與曹運輝的《房屋轉讓合同書》無效;2.本案訴訟費由曹運輝承擔。被告反訴請求:1.李某東向曹某輝返還因涉案房屋支付給李某東的房款人民幣350000元及賠償利息損失。
法院觀點:
一審法院認為,李某東與曹某輝交易的房產屬于未取得建設工程規劃許可證的房產,本案應先由行政主管部門對涉案建筑物的合法性進行審查。在行政主管部門對違法建筑做出處理前,房屋買賣合同當事人起訴要求確認合同效力或合同相對方承擔合同責任,人民法院不予受理。對于李某東的起訴及曹某輝的反訴,原審法院予以駁回。
二審法院認為,涉案房產未取得建設工程規劃許可證,李某東上訴所舉的《福田區城中村出租屋消防安全責任告知書》、國家稅務機關出具的出租屋管理繳稅憑證、稅務管理文件并非涉案房產的權屬登記證書,而是相關政府部門行使管理職能的憑證。李某東以此主張相關政府部門已經確認涉案房產登記在其名下的依據不足,本院不予支持。原審法院以本案應先由行政主管部門對涉案建筑物的合法性進行審查,在行政主管部門對違法建筑作出處理前,房屋買賣合同當事人起訴要求確認合同效力或合同相對方承擔合同責任,人民法院不予受理的處理意見正確,本院予以維持。
4、林某輝與黃某欽房屋買賣合同糾紛一審民事判決書
審理法院:廣東省深圳市龍華區人民法院
案號:(2019)粵0309民初1935號
裁判日期:
法院觀點:
涉案房產沒有合法的報建手續,無法辦理過戶手續,非市場商品,依法不得買賣,原、被告簽訂的《購房意向合同》違反法律法規的強制性規定,為無效合同。根據無效合同的處理原則,被告應將收取的房屋轉讓款1200000元返還給原告。原告要求被告返還房款并自起訴之日起支付資金占用利息的請求本院予以支持。
5、陳某發、盧某強合同糾紛二審民事判決書
法院:廣東省深圳市中級人民法院
案號:(2019)粵03民終23934號
裁判日期:
訴訟請求:陳某發返還購房款500000元及自2018年7月4日起至還清購房款為止的逾期付款利息(按年利率6%計算)暫計算至2019年3月8日的利息為元。
法院觀點:
一審法院認為,盧某強與陳某發就購買“×××新村×棟”房屋達成口頭協議,盧某強向陳某發支付定金50萬元。根據一審法院查明的事實,涉案房屋為小產權房,雙方就此房屋達成的口頭買賣合同為無效合同。因此,陳某發應當向盧某強退還該50萬元。
二審法院認為,本案為合同糾紛案件。陳某發向盧某強出售未經批準建設的違章建筑,雙方之間達成的房屋買賣合同應為無效,一審判決陳某發返還收取的盧某強款項正確,本院予以維持。
三、法律規定
1、《民法典》
2023年深圳小產權房轉讓合同通用篇三
第七條 規劃、設計變更的約定
經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致該房屋的結構形式、戶型、空間尺寸、朝向等變更,影響到該房屋的質量或使用功能的,甲方應當在有關部門批準同意之日起10日內,口頭或書面通知乙方。乙方有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。乙方在通知到達之日起15日內未作書面答復的,視同接受變更。甲方未在規定時限內通知買受人的,乙方有權退房。
第八條 交接
2、因雙方相應權利義務履行完畢,本合同終止;
3、雙方通過努力,提前辦理完過戶手續的,本合同終止。
4、因戰爭、地震或其他自然災害等不可抗力因素導致合同無法履行的,本合同終止,雙方互不承擔責任。
第十一條 特別約定
1、本合同所指的房屋一旦具備上市交易的時間條件時,甲方有義務配合乙方簽訂正式的房屋買賣合同并到產權處與乙方共同辦理房屋產權過戶手續。若甲方無故不配合辦理產權過戶手續的,則每天按已付房款的萬分之五支付乙方違約金;甲方同時賠償乙方相應損失。若因乙方原因不能過戶的情況除外。
2、如因國家政策調整等原因,該房屋確不能過戶到乙方名下時,甲方應配合乙方辦理公證手續,將該房屋公證為乙方所有。若甲方不予配合,則甲方按本條第1項第二款約定向乙方承擔違約責任。
3、本合同生效后,甲方不得以任何方式主張合同無效,如本合同被有權機關認定為無效合同,則甲方應返還乙方所支付的全部房款和相應的裝修費用,并賠償乙方損失叁拾萬元。
第十二條 合同附件等未盡事宜的約定
本合同中房屋約定的房屋的戶型結構,相關戶型結構圖作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。其它未盡事宜,雙方另行協商確定。
第十三條 爭議解決
本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他
本合同一式二份,由甲、乙雙方各執一份。具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
身份證號碼: 身份證號碼:
電 話: 電 話:
賣方(以下簡稱甲方):____________________
地址:____________________聯系電話:
委托代理人:_______________
買方(以下簡稱乙方):
委托代理人:_______________
委托代理機構:____________________
第一條房屋基本情況(按房屋所有權證填寫)
__________,房屋用途為__________,房屋建筑面積為平方米,車庫面積_____平方米。
2、該房屋所有權證號為_____(共有權證號為_____)。土地使用權方式為_____,土地使用權證號為__________。
3、隨該房屋一并轉讓的附屬設備、設施:_______________。
4、該房屋租賃情況______________________________。
按建筑面積計算該套房屋轉讓價格為[人民幣][幣]
總金額(小寫)__________元,大寫__________億_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
第三條付款方式、時間
雙方約定按以下第_____項以(現金、支票、其他)方式支付房款:
1、一次性付款:
本合同鑒定之日起_____天內,乙方一次性將購房款支付給__________。
2、分期付款:
第四條交房方式:
甲乙雙方約定采用下列第_____種方式交房:
(1)自本合同簽定之日起_____天內,甲方將房屋及房屋鑰匙、房產證、土地使用證等相關權屬證明一并交付給乙方。
(2)其他方式_________________________。
第五條乙方逾期付款的違約責任
(1)乙方向甲方支付違約金共計_____元整,合同限期繼續履行。若乙方在天內仍未繼續履行合同,遵照下述第(2)條處理。
第六條甲方逾期交房的違約責任
(1)甲方向乙方支付違約金共計_____元整,合同繼續限制履行。若甲方在天內仍未繼續履行合同,遵照下述第(2)條處理。
(2)甲方向乙方支付違約金共計_____元整,合同終止。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
第七條甲方保證該房屋交接時沒有產權糾紛和拖欠任何費用(如水電、煤氣、有線電話、物業管理費等相關費用),保證已清除該房屋原由甲方設定的抵押權。如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任,甲方轉讓該房屋之前,確認該房屋承租人已放棄優先購買權,并取得房屋權共有人同意。(乙方對該房屋的各項基本情況均做了充分了解。該房屋轉讓后,如發生破漏、開裂等問題由乙方承擔維修責任。)
第八條關于產權登記的約定
自本合同生效之日起,乙方在三個月內向房地產權登記機關申請辦理房地產權屬轉移手續,甲方積極給予協助。如因甲方過失造成乙方不能在天內取得房地產權屬證書,視為甲方違約,乙方有權退房。甲方必須在乙方提出退房之日起天將乙方已付款退還給乙方,并向乙方支付違約金_____元整。
第九條該房屋轉讓交易發生的各項稅費由甲乙雙方承擔。
第十條房屋轉讓后該房屋所屬土地使用權利、義務和責任依法隨之轉讓。
第十一條其他約定事項______________________。
第十二條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關部門法律、法規和政策執行。
第十三條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應經該房屋所在地公證機關公證。
第十四條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方同意采用以下第_____種方式解決。
1、由[嘉興仲裁委員會][_______________仲裁委員會]仲裁。
2、向人民法院起訴。
第十五條本合同自________之日起生效。
1、甲、乙雙方簽字。
2、經__________公證(涉外房屋轉讓必須公證)。
甲方(簽章)_______________乙方(簽章)
委托代理人_________________委托代理人
(簽章)(簽章)
簽定日期:_____年__月__日
簽定地點:
2023年深圳小產權房轉讓合同通用篇四
受讓方(以下簡稱乙方):____________
一、甲方自愿將其在____路____號集資房(以下簡稱該房屋)中的選房資格和購房權利無償轉讓給乙方,由乙方以甲方名義選擇和購買該房屋及其附屬設施。
二、該房屋為中國水利水電第三工程局西安市米秦路15號集資房。房屋戶型、面積大小的選購均由乙方以甲方的名義全權代理,甲方無條件給予認同。
三、乙方同意購買甲方房屋,并按該房屋的購房程序辦理一切相關手續。
四、以后該房屋的購房款和稅費由乙方以甲方的名義直接支付給收款單位,但無論以何種方式支付,甲方都只是名義上的付款人,真正的付款人實為乙方,因購買該房屋而開具的全部收據、發票、合同及其他書面材料甲方均應交給乙方保管。該房屋的一切權利歸乙方所有,甲方對該房屋不享有任何權利。
五、甲方應在接到有關該房屋購房款和稅費的交納通知后二日內,將交納的時間、金額與地點等事項及時通知乙方,以便乙方按時交納,若因甲方的疏忽而未能及時通知,由此造成的一切損失由甲方全部承擔。
六、甲方負責為乙方辦理房產證,應在獲得房屋所有權證后當日內將該證交給乙方保管,并在國家有關政策規定的該房屋能交易的第一時間內無條件地、積極地協助乙方將房屋過戶到乙方名下。
七、除因不可抗拒的自然因素外,甲方應本著誠實、合作的態度,積極協助乙方辦理相關購房手續及過戶手續,如因甲方不協助或遲延協助乙方辦理相關購房及過戶手續,造成乙方的一切損失應全部由甲方承擔;如因甲方原因導致乙方不能取得房屋所有權證的,乙方有權解除合同;如乙方解除合同,甲方應退還乙方已交納的購房款和稅費,并一次性按乙方已付購房款和稅費總和的2倍向乙方支付違約金。甲方給乙方付清違約金后,該房屋的相應的收據、發票、合同及其他書面材料由乙方交給甲方。乙方若單方面終止合同,可和甲方協商,由甲方退還乙方已交納的購房款和稅費。補充協議和本合同具有同等法律效力。
九、本合同自簽訂之日起生效至該房屋過戶為乙方房屋所有權證后止。
十、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
2023年深圳小產權房轉讓合同通用篇五
出賣人:
法定代表人: 聯系電話:
買受人姓名:
身份證
地址:
聯系電話:
電話:
第一條 買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)__層__號房。該商品房的用途為__,屬__結構,層高為__米 ,建筑層數地上__層,地下__層,暫定名__。該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
第二條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述方式計算該商品房價款:
按建筑面積計算,該商品房單價為(人民幣)每平方米__元,總金額(人民幣)__千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
第三條 面積確認及面積差異處理
根據規定按照房地產管理局相關部門實測面積,多退少補。 ;
第四條 付款方式及期限
買受人按下列第__種方式按期付款:
1.一次性付款
買受人在簽訂本合同時,一次性付清所購房屋全部房款。
2.分期付款
第五條 買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第_2_種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
2)逾期超過_30_后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_5_%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_五_。
第六條 交付期限
出賣人在__年_月_日前,將商品房交付買受人使用:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_180_日內告知買受人的;
2.遇政府規劃變更。 ;
第七條 出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾
1.水、電設施在房屋交付時達到使用條件;
2.暖氣設施在房屋交付后第一個采暖期達到使用條件;
第八條
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權歸出賣人所有
2.該商品房所在樓宇的外墻面使用權歸出賣人所有
3.該商品房所在樓宇的命名權歸出賣人所有
4.該商品房所在小區的命名權歸出賣人所有
第九條 買受人的房屋僅作__使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,提交仲裁委員會仲裁。
第十一條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協議。
第十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
___年__月__日 ___年__月_日
2023年深圳小產權房轉讓合同通用篇六
國籍: 住址: 電話: 身份證號碼:
買方: 姓名: 性別: 出生日期:
國籍: 住址: 電話: 身份證號碼:
一、賣方有房產 個單元,坐落在 市 第 座 樓 單元,合計面積 平方米。現自愿將該房產賣給買方。售價為 幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(原樓價為 幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)。
二、買方對上述房屋已核實,并審閱了房產權證書及有關資料,同意交付上述房產價款。買賣雙方一致自愿成交。
三、本合同一經簽署,買方當即將房產全部價款交給賣方,賣方在收到該房產價款后,即將上述房產權證書及有關資料交給買方。
四、雙方買賣成交后,即攜帶房產權證書到 市房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續,該房產所有權即歸買方所有。
五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續不清時,概由賣方負責,與買方無關。
六、買方交付房產價款后,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產價款,并負責賠償買方損失。
七、本合同發生糾紛時雙方應友好協商解決,如不能解決時,按下列第( )項方式解決: 1.向 仲裁委員會申請仲裁; 2.依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽署后經 市公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫與打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共 頁,一式三份,買賣雙方各執一份,市公證處執一份,均具同等效力。
賣方:
2023年深圳小產權房轉讓合同通用篇七
隨著人們法律意識的加強,合同起到的作用越來越大,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編幫大家整理的深圳小產權合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
出賣人(甲方):____
出賣人(甲方) 村委會
一、甲方自愿將位于 市 區 街道 小區拆遷安置房 棟 室的房屋(建筑面積 平方米)以人民幣 元整的價款出售給乙方。乙方首付人民幣 元整需于________年____月日前支付給甲方 ,余款分期按月支付,每月人民幣為 元,需于________年____月至________年____月________年內付清,每個月的支付期限為月底的最后一天。
二、乙方支付甲方合同保證定金___萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、自甲乙雙方簽訂協議乙方交付首付款后年內甲方和村委會應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。
四、本合同簽訂后,甲方對房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
六、違約責任
1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的'損失,。
2、甲方應當于________年____月____日收到乙方的首付房款即時將房屋的鑰匙交給乙方確保其居住權和使用權,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣____元。
3、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日___%計算的違約金給甲方。逾期超過__個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的__%作為甲方的損失賠償金。
4、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
5、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
6、自合同生效之日起________年內,產權證和土地證因為甲方的原因不能辦理,甲方應支付乙方違約金人民幣元,甲方向乙方支付違約金后,土地證和產權證因為甲方的原因仍然不能辦理,每逾期 天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的可以向法院或仲裁機構進行起訴或仲裁。
八、本合同自乙方支付首付款給甲方雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本合同一式 份,甲乙雙方見證人各執一份
甲方:
甲方:
乙方:
見證人: