在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。合同的格式和要求是什么樣的呢？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
最新戶外廣告牌租賃合同(八篇)篇一
承包方(以下簡稱乙方)：
一、工程概況
工程名稱：工程所在地點：
二、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同日期總日歷天數 天。
三、工程拆除的范圍、承包方式及驗收標準
l、拆除施工的范圍為：
2、承包方式為：
乙方對本拆除工程實行乙方自備拆除使用工具設備、包施工安全、包拆除質量、嚴格按照拆除施工工期完工;乙方自行承擔本項目拆除過程中發生的全部費用(除人工費以外機械費、管理費、水電費、稅費及行政許可審批所需費用等，由乙方自行承擔)。
3、拆除施工任務完成后驗收合格的標準：
(2)乙方完成本合同約定的其他義務。
四、乙方完成拆除任務所涉及的主要工作內容
拆除施工前乙方應當取得必要的政府行政許可、備案及其他相關行政手續的辦理;拆除現場應設置安全生產所采取的必要措施及設施;拆除雙方約定范闈內的所有與廣告牌有關的設施設備;較大物料的二次破碎;拆除施工完成后的場地平整;拆除施工時對鄰近設施、建筑物、樹木等的防護;降噪環保所采取的必要措施;拆除垃圾的清理外運及其市政運輸道路的清掃與保潔等。
五、拆除施工的工期要求
自雙方訂立本合同之日起天內，按約定完成拆除范圍內的所有拆除任務。
六、履約保證金、廢舊物資回收費用及支付方式
1、本合同訂立同時，乙方應向甲方支付履約保證金佰 拾元，履約保證金不計利息，乙方按照約定完成拆除任務并安全生產經驗收合格辦理完相關手續后，甲方按約定予以退還。
2、本工程擬拆除的上述路段全部的違章廣告牌，甲方給乙方支付人民幣 萬元整 ;甲方應于 年 月 日向乙方付清前述所拆除費款額。
七、乙方必須派有經驗的專職安全員進場做好安全生產的監督、管理工作，嚴格按照國家、山東省、青島市的有關安全法律法規開展拆除施工，完善安全管理體系，針對本項口的特點制定安全保證措施，建立應急救援預案，確保拆除施工在安全的狀態下進行。
八、甲方義務
(1)給乙方提供辦理拆除手續時必要的資料;
(2)協助乙方做好現場維護時所涉及到的鄰里關系等的協調;
(3)給乙方提供拆除施工時的臨時用水用電;
(4)按照拆除驗收標準組織驗收并辦理有關手續。
九、乙方義務
(3)保質按期完成所有拆除施工任務;
(5)乙方在拆除施工過程中應嚴格執行《戶外廣告牌拆除施工安全生產承諾書》上承諾的所有內容并自行承擔可能發生的事故責任。
十、違約責任
l、乙方不得以任何理由拖延拆除施工進度，由于乙方原因遲延工期時，乙方按每日人民幣壹仟元(1 000元/日歷天)向甲方支付違約金。
2、乙方延遲完成拆除任務時間超過叁個日歷天(3日歷天)時，甲方有權單方面解除本合同，乙方向甲方交納的履約保證金全部作為乙方違約向甲方支付的違約金，甲方無需向乙方返還。
3、乙方沒有按本合同約定及法律規定辦理相關行政許可審批手續時，乙方應承擔違法施工作業而產生的全部法律后果(包括行政機關向甲方和乙方作出的行政處罰);如果因此造成工期拖延雙方按本合同第九條第1款的約定處理。
4、乙方所繳納的拆除施工履約保證金于乙方按期完成拆除施工任務、全面合格履行完乙方義務且無任何安全事故發生后由甲方退還。如因甲方原因，甲方不能按期退還該保證金時，甲方按每個日歷天壹仟元(1000元/日歷天)向乙方支付違約金。
十一、拆除任務完成經甲方檢查驗收后，雙方形成書面的確認單并辦理完其他約定的手續后，拆除施工合同自動解除。
十二、爭議解決
(1)提交 ( )
(2)依法向人民法院起訴。 ( )
十三、合同份數
本合同一式 份，甲乙雙方各執 份，具有同等的法律效力。
十四、合同生效與終止
本合同自簽訂之日起生效，合同履行完畢后自行終止。
十五、補充約定：
合同訂立時間： 年 月 日
發包方(簽章)：
乙方(簽章)：
年 月 日
最新戶外廣告牌租賃合同(八篇)篇二
承攬方：________________
定作方：________________
定作方委托承攬方加工________――________高速公路________東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求：
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價款的________%)，在加工量達到________%，定作方付給承攬方元(即總價款的________%)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的________%)，預留元作為質保金一年后付清。(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為________高速________東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的`，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條_________在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式________份，交________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________(蓋章)承攬方：________________(蓋章)
代表人：________________(蓋章)代表人：________________(蓋章)
________年________月________日訂
最新戶外廣告牌租賃合同(八篇)篇三
甲方：_________________
乙方：_________________
1.廣告牌設置地點：規定于乙方建筑物屋頂前側（靠近_________），面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建筑物的安全為原則。
a.本合同成立之時，先支付總費用的30％，計_________元整。
b.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日（廣告牌設置完成日），支付余額_________元整。
c.自第二年始，應于該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。
3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除后建筑物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。
4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌
a.未按本合同的約定支付設置費；
b.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時；
c.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若于甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。
如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。
6.甲方必須保證其有權發布該廣告并已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。
7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。
本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章后生效
甲方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
最新戶外廣告牌租賃合同(八篇)篇四
在當今社會，人們對合同愈發重視，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編整理的戶外廣告牌制作合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：型廣告塔n座
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的_______《
》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆（___色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《________》型廣告塔n座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）。
三、承包方式和造價：
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的xx%,計人民幣xxxx元(大寫:xxxx元整)；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的xx%，計人民幣xxxx元（大寫：xxxxx元整）；之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價xxxx元（大寫：xxxxx元整）的xxx%；合計人民幣xxx元(大寫：xxx元整)n座廣告塔共計xxxx元（大寫：xxxxx元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣xxxx元（大寫：xxxx元整），滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。
五、工程期限為n天，其中加工配件n天，運輸n天,安裝n天。
六、雙方責任
·廣告制作合同·小區廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同
（一）甲方責任
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人x元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。
（二）乙方責任
kn/m2（抗風設計值為n級）。廣告塔質保期為n年，保修期為n年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的x％賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。
）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《xxx鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
附則：
（一）合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。
（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
（三）經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
148:20xx、xx省工程建設標準《xxxxxxx》xxxx。驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。
（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
（蓋章）（蓋章）
年月日年月日
最新戶外廣告牌租賃合同(八篇)篇五
甲方（承租方）： ?乙方（出租方）：
甲乙雙方根據《廣告法》及《廣告管理條例》及國家有
1、廣告媒體具體位置： ；
2、廣告牌媒體形式規格：單立柱，面積21m×7m×2面
=294㎡；
3、廣告媒體數量：壹個。
廣告租賃期限為壹年，日期從______年___月___日至
_____年___月__日。
1、合同總金額為人民幣100000元，大寫：壹拾萬元整，
此款項包括廣告噴繪費、展掛費、廣告框架制作安裝費、發布費、維修費、后期維護費；含稅金額為110000元，大寫：壹拾壹萬元整。
2、付款方式：甲方在合同簽訂后五個工作日一次性付
款。
1、乙方嚴格按照甲方簽字確認的畫面樣稿進行制作，未
經甲方同意乙方不得改動畫面內容和比例。
2、甲方須在發布時間起始日之前，提前15個工作日向
乙方提供用于發布的合法廣告內容畫面。
3、甲方在規定時間內提供廣告發布所需一切資料后，乙
方準時發布（因甲方提供給乙方報批的相關資料不符合報批
要求而耽誤時間的，由甲方承擔責任，不可抗力除外）。
4、媒體制作及掛刊完畢后，乙方以書面發布通知單（照
片、發布日期）一式兩份送達甲方。
5、發布期間內，乙方將保證廣告畫面平整、清潔，并負
責廣告發布期間內的維修及保養。
1、甲方租賃乙方廣告牌及廣告位置期間，甲方有權決
定廣告發布內容，但必須保證其真實性、合法性。由于商標、
肖像、廣告詞及其他因廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全
部責任。發布期間未經甲方同意，乙方不得修改樣稿；
2、在合同執行期間，此廣告位如因非雙方責任無法履
行時，乙方應在該廣告停發后三日內書面形式通知甲方，并
按全天數每天平均發布費比例收取已發布天數廣告費，余款
退還甲方，合同終止；
3、甲方按時、足額向乙方支付廣告發布費；
4、甲方應向乙方提供廣告畫面發布所必須的文件及有
效證明。
1、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、
法規的廣告內容和表現形式，乙方可要求甲方予以修改。在
甲方未作出修改以前，乙方有權利拒絕發布；
2、因高速公路戶外媒體的公益性質，政府規定每年將
有累積不超過一個月時間的公益性畫面宣傳，請甲方予以諒
解和支持；
3、乙方保證對本次合同中約定的廣告位置具有完全的
廣告發布權或經營權，以及在廣告發布期內該廣告牌周邊沒
有遮擋物；
4、乙方負責辦理廣告媒體設置、發布的有關手續。如
因該廣告位使用權產生的一切糾紛，乙方承擔由此引發的一
切責任；
5、乙方負責合同期內廣告巡視、檢查、保養和日常維
修，確保廣告能正常發布。
1、乙方負責廣告牌的噴繪制作及安裝，在廣告發布期
內，如甲方另行要求更換畫面內容，廣告畫面的噴繪費、展
掛費、安裝費用由甲方承擔。
2、廣告牌框架、牌面、鋼架等出現問題，乙方負責修
復。在發布期內，如果發生廣告畫面損壞，乙方承擔修復、
更換畫面所產生的費用。
1、甲方保證設計的廣告內容或設計稿的合法性，若因
甲方要求設計的廣告內容侵犯其他第三方權利的，甲方承擔
相應的責任，乙方有權拒絕甲方不合理要求，關于甲方要求
的設計廣告內容，乙方有監督的權利。
2、合同簽訂后，甲乙雙方不得單方終止合同，否則，
違約方須支付給守約方發布費用10%的違約金。
3、不可抗拒的因素指無法預見的且超出乙方合理控制
的事件，比如自然災害、戰爭、或類似戰爭狀態及政府干預
行為（如市政建設、城市規劃調整、市政動遷、發布公益廣
告等特殊情況）等。遇不可抗拒的因素，導致合同不能履行，
合同終止，雙方互不承擔違約責任。廣告費用按照實際上刊
天數計算多退少補。
4、甲方應按照本合同要求及時支付廣告費。若付款期
限超過十日，視為甲方違約，乙方有權終止廣告發布并下畫
面，保持追究甲方法律責任的權利。
5、乙方在廣告發布期間須保證廣告發布的連續性，若
乙方在未按照合同要求通知甲方的情況下擅自拆除廣告畫
布，甲方有權要求乙方支付未發布部分的相應金額。
1、甲方優先權：在合同期滿前一個月，雙方可就延長
合同事宜進行商議，同等條件下甲方享有優先續簽的權利。
2、乙方自行處理：合同期滿前一個月，若甲方未提出
續約時乙方可在合同到期后對該廣告媒體自行處理。
若合同履行中雙方產生爭議，雙方應協商解決。協商不
成，可向簽約所在地人民法院起訴。
方各保存一份，所有合同附件與本合同具有同等法律效力。
甲方： ?乙方：代表人：代表人：
1.廣告牌租賃合同范本
2.戶外廣告租賃合同范本
3.戶外廣告牌承諾書
4.樓頂廣告牌租賃合同
5.關于寫戶外廣告租賃合同范本
6.戶外廣告牌安全承諾書
7.廣告牌租賃合同參考范本
8.廣告牌場地租賃協議書
最新戶外廣告牌租賃合同(八篇)篇六
戶外廣告行業制造技術水平低現象仍然存在，讓不少戶外廣告牌面臨拆除的困難，那么戶外廣告牌拆除合同是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的戶外廣告牌拆除合同范文，感謝您的欣賞。
甲方：
乙方：
一、廣告牌位于甲方辦公大樓二樓樓頂，長 米，高 米，面積 平方米。
二、廣告牌拆除工時費人民幣肆仟元整，甲方在乙方拆除施工結束并經甲方驗收合格后一次性付給乙方，拆除廣告牌的其它相關費用由乙方自行負擔。
三、乙方在施工中，不準損壞辦公大樓整體結構、表面裝修、頂部防水等，如有損壞，負責維修或賠償。
四、乙方在拆除廣告牌的施工中，要嚴格按照安全操作規程施工，承擔其現場施工人員、過往行人的人身安全責任，承擔倒塌、墜落物體對其他人員、物體損壞的賠償及相關責任，乙方必須辦理安全施工的相關意外保險。
五、甲方為乙方拆除廣告牌提供施工用電和施工吊車，如發生相關聯的施工安全問題，由乙方負責。
六、乙方施工工期為一個月，自簽訂合同之日起計算，如遇風、雨天等不可抗力的因素可順延。
七、本合同具有法律效力，違約方承擔一切責任。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。
九.本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
甲方：乙方：年月日：
甲方：
乙方：
1、工程名稱：廣告牌拆除工程
2、工程范圍：乙方對本拆除工程實行乙方自備拆除用工具設備、包施工安全、包拆除質量、嚴格按照拆除施工期完工;乙方自行承擔全部費用。
3、工程驗收合格的標準：
(2) 乙方完成本合同約定的其他義務。
4、乙方完成拆除任務所涉及的主要工作內容(包括但不限于以下內容)： 拆除施工前拆除現場應設置安全生產所采取的必要措施及設備;拆除雙方約定范圍內的所有與廣告牌有關的設施設備;較大物料的二次破碎;拆除施工完成后場地平整;拆除施工時對鄰近設施、建筑物、樹林等的防護;降噪環保所采取的正當手段的必要措施;拆除垃圾的清理外運等。
5、拆除施工的工期要求：
自雙方訂立本合同之日起______個工作日內，按約定完成拆除范圍內的所有拆除任務。
6、拆除廢舊鋼鐵，補充工人工資。
7、乙方必須派有經驗的專職安全員進場做好安全生產的監督、管理工作，嚴格按照有關安全法律法規開展拆除施工，完善安全管理體系，針對本項目的特點制定安全保證措施，建立應急救援預案，確保拆除施工在安全的狀態下進。
8、甲方義務：
(1) 協助乙方做好現場維護時所涉及到的鄰里關系等的協調;
(2) 按照拆除驗收標準組織驗收并辦理有關手續。
9、乙方義務：
(1) 拆除作業時乙方必須遵守國家的有關法律法規及行業規范;
(3) 保質按期完成所有的拆除施工任務;
(5) 乙方在拆除施工過程中應嚴格執行以上承諾的所有內容并自行承擔可能發生的事故責任。
10、違約責任：
(2) 乙方延遲完成拆除任務時間超過叁個工作日時，甲方有權單方面解除本合同，乙方向甲方交納的履約保證金全部作為乙方違約向甲方支付的違約金，甲方無需向乙方返還。
11、拆除任務完成經甲方檢查驗收后，雙方形成書面的確認單并辦理完其他約定的手續后，拆除施工同自動解除。
12、本合同一式二份，甲方、乙方各執一份。具有同等的法律效力。
13、本合同自雙方答案蓋章之日起生效。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
年 月 日
最新戶外廣告牌租賃合同(八篇)篇七
甲方：安徽迎駕酒業銷售有限公司 (以下簡稱甲方) 乙方：馬鞍山義園廣告有限責任公司 (以下簡稱乙方)
一、 發布時間：甲方委托乙方于20xx年9月26日至20xx年9月25日制作發布廣告。
二、 廣告發布形式、位置(或線路)：戶外高立柱廣告18米*6米*3米一座，位于馬鞍山市江東大道與采石河路交匯處。
三、 廣告發布內容：迎駕品牌
四、 廣告發布費用人民幣大寫：壹拾捌萬元整。
五、 付款方式：1、分期付款;2、合同簽定并發布后付款50%;
3、半年后付30%，余款廣告發布到期前一個月付清。
六、 廣告發布內容由甲方提供樣稿，并對其內容、文字、圖像的真實性、合法性負責。乙方不享有甲方的知識產權，不得侵犯甲方的知識產權和商業秘密。乙方負責廣告的正常發布的審查報批工作。
七、 廣告交付使用后，乙方不得擅自停止發布或改動發布的時間、方式、內容等。因不可抗力影響該廣告正常發布時，乙方應及時通知甲方，發布費按實際時間結算，多退少補，此條不包括政府臨時公益廣告，缺一補一延時順延。(合同時間順延)
八、 廣告發布期內，乙方負責甲方廣告的維護，保證畫面清晰完整。
九、 違約責任：本合同生效后，雙方應誠信履行合同義務，一方不得擅自變更、解除合同，也不得不履行合同或延遲履行或部分履行合同義務。否則以合同金額的20%賠付違約金及承擔由此給對方造成的經濟損失。
十、 合同簽訂后甲方及時提供廣告圖樣，15天內乙方必須按時發布，若逾期不發布視同乙方違約，乙方每天應該按合同金額的10%作為違約賠償金支付給甲方及承擔由此給甲方造成的經濟損失。
十一、 該媒體發布到后期，甲方享有優先續簽權，乙方應及時與甲方聯系，未與甲方聯系而擅自轉讓、轉簽第三方，視同乙方違約，以合同金額的10%作為違約金付給甲方。媒體發布到期前十五日內，甲方做出續簽決定，逾期視為甲方續簽。
十二、 合同糾紛解決方式：合同在履行過程中發生糾紛，雙方協商解決：協商不成的，雙方同意向乙方所在地人民法院提起訴訟。
十三、 其他約定：1、每年一次畫面制作，安裝費用由乙方承擔。2、合同期內畫面破損由乙方負責安裝，費用由乙方承擔。
十四、 未盡事宜，由雙方協商解決，并可訂立補充協議。
十五、 本協議經雙方簽字蓋章后生效，合同壹式貳份，雙方各執壹份。
甲方(蓋章)：單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：傳真：
最新戶外廣告牌租賃合同(八篇)篇八
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及有關法律、法規、規章的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，簽訂本合同。
第一條 廣告發布概況
(一)廣告發布內容：_______________________________________。
(二)廣告媒體形式：_______________________________________。
(三)廣告發布時間：_______________________________________。
(四)廣告發布地址和位置：_________________________________。
(五)媒體規格和面積：_____________________________________。
(六)廣告發布數量：_______________________________________。
第二條 合同價款及支付方式
(一)本合同價款為：人民幣_____________元，大寫________________________圓。一次性支付。
第三條 乙方提供發布的內容必須符合《廣告法》及相關法規的要求，因其內容及版權問題所導致的法律責任由乙方承擔相應后果。
第四條 乙方需向甲方提供本單位的資質證明。若提供虛假證件，所造成的一切后果由乙方承擔。
第五條 發布內容采用經乙方簽字認可后的樣稿內容。定稿后，甲方不得隨意改動。
第六條 雙方責任：
1、甲方負責向主管部門辦理相關報批手續，藥品、醫療器械、食品、農藥、房地產等行業須相關部門特殊廣告批文的，由乙方負責提供。
2、甲方負責合同期內廣告及載體的安全、養護和維修。
3、乙方簽字確認后的廣告樣稿為本合同附件，與本合同一并保存。
4、定稿后乙方再提出修改要求，所發生的費用由乙方負擔，由此而耽誤的廣告發布時間由乙方負責。
5、乙方應在甲方提交樣稿之日起3個工作日內定稿，逾期視為同意發布。
6、乙方應在合同簽定后7個工作日內付款，否則，除支付拖欠的廣告費用外，按每日合同總額3‰向甲方支付違約金。
7、甲方未按合同約定的要求發布廣告，若無正當理由的，應向乙方支付合同總額3%的違約金。
8、合同簽定后，定稿前若乙方提出撤消的，應向甲方支付合同總額3%的違約金。
9、在合同期內，如因廣告設備被盜、損壞及供電部門的原因導致廣告不能正常發布的，不視為甲方違約。如因惡劣氣候或其它不可抗力影響廣告正常發布的，雙方互不承擔責任。
10、若遇市政建設或行政管理需要，政府有關部門依法要求撤除戶外廣告的，甲、乙雙方應無條件執行，甲方不負違約責任，但應向乙方退還相應的廣告費用。
11、甲方有義務為乙方保守其商業機密。
第七條 合同續簽：
合同期滿前1個月，雙方可重新商討延長本合同事宜。同等條件下，乙方享有優先權。如合同期滿前1個月乙方未辦理續簽手續，則合同期滿后乙方不再享有優先權，其廣告位置不予保留。
第八條 附則：
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
2、合同附件為本合同不可分割的一部分。
3、合同中未盡事宜或本合同如需修改，可簽訂補充合同。
4、本合同自簽字蓋章之日起生效。
5、合同內容如與國家法律、法規相沖突的，以國家法律、法規為準。
6、因本合同產生的爭議，雙方當事人應友好協商解決。協商未果，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
第九條 其他約定事項：
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
甲方代表簽名： 乙方代表簽名：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
年 月 日