在生活中，越來越多人會去使用協議，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

光伏電站保險合同篇一

發包單位：（簡稱發包方）（以下簡稱甲方）

承包單位：（簡稱承包方）（以下簡稱乙方）

發包方經批準進行的建設工程，由承包承擔，為明確雙方的權利義務，根據《^v^經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關法律、法規簽訂本合同，共同遵守。

第一條：工程名稱

第二條：工程地點

第三條：承包的范圍和內容

1、建筑工程（包括房屋建筑及構筑物）共m2。

2、安裝工程名稱

以上工程均按施工圖設計內容范圍承包。

第四條：工程造價。承包的工程總造價元（單位工程造價見承包工程項目表）。如果合同期內發生勞務、材料價格調整、取費標準變動按文件規定執行。

第五條：承包方式。本工程按下列第項方式進行承包施工：

包工包料。

第六條：施工期限。本工程按工期定額和有關規定，施工工期日歷天，定于年月日開工至年月日竣工。施工期間如發生不可抗力的自然災害，工期另行協商。

第七條：雙方的主要責任

一、發包方：

2、確定建筑物（或構筑物）道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和座標控制點；

3、開工前接通施工現場水源、電源、拆遷現場內民房和障礙物（亦可委托承包方承擔）；

5、按雙方協定的分工范圍和要求，供應材料和設備；

7、派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續，負責簽證，解決應由發包方解決的問題，以及其它事宜。

二、承包方：

1、負責施工場地的平整，施工界區以內的用水、用電、道路和臨時設施的施工；

4、嚴格按照施工圖與說明書進行施工，確保工程質量，按合同規定的時間竣工和交付；

5、已完工的房屋、構筑物的安裝的設備，在交工前應負責保管，并清理好場地；

6、按照有關規定提供竣工驗收技術資料，參加竣工驗收，辦理竣工結算；

7、在合同規定的保修期內，對屬于承包方責任的工程質量問題，負責無償修理。

第八條：材料設備供應

2、發包方供應的材料設備委托承包方采購運輸時，差價及運費由發包方負責；

5、雙方供應的材料設備均執行建設行政主管部門頒布的材料預算價格。

第九條：工程價款的支付與結算

2、工程結算按下列第項方式結算。工程竣工驗收合格后，天內結算完畢；

（1）中標價加簽證；

（2）施工圖預算加系數包干；

（3）平方米造價包干；

3、預付備料款和工程款，按建設銀行規定執行具體額度和辦法是；

4、備料款和工程款撥以%停止，待余待工程竣工后結算。

第十條：工程變更

3、基礎施工如遇特殊情況，工期可按實際情況順延。

第十一條：工程質量和驗收標準

3、竣工驗收標準按國家頒發的工程施工及驗收規范和質量檢查標準為依據。工程竣工后，由承包方通知發包方，發包方接到通知后，十五天內組織驗收，經驗收合格，雙方簽具驗收證書，工程移交給發包方管理。

第十二條：施工期間臨時停水、停電每次在一天以上的損失由發包方承擔，憑簽證順延工期。

第十三條：工程保修期，按^v^頒發的建筑工程保修辦法的規定為，從年月日至年月日。

第十四條：其他條款

第十五條：違約責任

一、發包方：

3、超過合同規定的日期驗收，按每日工程總價萬分之約金；

4、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關“工程價款結算辦法”的有關規定處理；根據^v^（1990）213號文規定，發包方無力撥付工程款時，承包方有權提出停工報告，發包方15天內解決不了，承擔一切停工損失。

二、承包方：

2、工程拖期交工，每日向發包方償付工程總造價萬分之的違約金；

3、保修期內發生的質量問題，由承包方無償進行返修；

4、其他

第十六條：爭議解決方式

如雙方就本合同發生爭議，經協商不成，由經濟合同仲裁委員會仲裁。

第十七條：本合同在雙方簽字蓋章并經工商行政管理機關鑒證后生效，工程交工價款結清后，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止，保修期滿后，有關保修條款終止。

第十八條：本合同正本二份，雙方各執一份，副本份，雙方各執份，報雙方主管部門、工商行政管理機關、經辦理銀行各一份。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

光伏電站保險合同篇二

乙方(居間人)：_________________

甲乙雙方根據《^v^合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。

2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。

1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。

3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元，大寫：_________________萬元)。

2、居間報酬結算方式：_________________居間報酬總金額為人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬后，次日將報酬總額中的萬(大寫：_________________元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。

3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。

3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。

1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。

甲方：

乙方：

日期：

光伏電站保險合同篇三

按照《^v^合同法》，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經雙方協商達成如下協議：

承包內容：支架安裝(包含(前后)立柱的焊接、支架安裝、組件安裝)、材料裝卸等，不含太陽能發電板調試工作。

包工不包料(含裝卸費)

開工日期： 年 月 日

合同價款(人民幣大寫)：

安裝費按太陽能光伏發電板 元/w 計算，材料裝卸費按 元計算。

甲方派技術人員現場指導安裝，并向乙方進行現場交底。

辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續，向乙方接通施工所需的水、電，協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。

指派 為甲方駐工地代表，負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。

指派 為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質保量完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受破壞，做好施工現場保衛和垃圾清運等工作。

施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原設施物結構及各種設備管線。未經甲方同意，乙方擅自拆改原設施物結構或設備管線，由此發生的損失或造成的事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

根據甲方提供的施工圖紙功率為 萬瓦，安裝費用為 元(不含裝卸及搬運費)。

安裝工程完成后，安裝費及材料裝卸費用7日內一次付清。

本工程無保修金，不含稅。

甲方或乙方未按本協議條款約定內容履行自己的各項義務致使合同無法履行，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。

乙方應妥善保護甲方提供的設備，如造成損失，應照價賠償。

本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決。

本合同一式兩份，雙方各執一份,均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

光伏電站保險合同篇四

甲方:

監 控 合 同 書

乙方:

依照《^v^條約法》,遵循同等、自愿、公正和誠信的原則,雙方就建設工程施工事項協商同等,訂立條約。

一、 工程表面:

工程名稱:

工程地點:

工程范圍:

工程內容:監控系統布線、設備安裝及調試

二、工程總價:詳見附件一(工程價格匯總表)

條約金額:

工程在本監控系統工程接納總價包干的形式,一次包干;超出本監控系統工程范圍內的項目若有現實需要增加的,由雙方協商定價。

三、產物質量及安裝調試要求:

一、乙方須按附表一要求向甲方提供符合國家產物質量尺度的正品設備,不得以任何來由以次充好,如發現有非正品則乙方以一賠十。未經甲方贊同,不得隨意更改方案。并提供各設備有關品質證明書,及格證,闡明書,相干軟件等資料。

二、乙方所提供條約內設備應保證產物表里包裝完好無損,若不克不及達到要求,甲方有權要求乙方立刻調換及格產物。由此帶來的一切損失由乙方賣力。

三、在簽訂條約后,乙方按照甲方要求賣力設備安裝、調試,要求做到布局合理,布線范例,便于使用及維護,符合國家有關技術尺度。

四、由甲方提供安裝園地及電源。

四、技術尺度及質量保證

(一)布線尺度:乙方監控系統布線施工,嚴酷遵照國際《民用閉路監控電視系統技術范例》gb五零一九八-九四。

(二)乙方所供設備均以消費廠家提供的產物技術資料為技術尺度。

(三)乙方保證項目所供產物均為條約中指定的產物,且包裝為原包裝。產物出場時提供供貨證明,經甲方驗收落伍行施工。

(四)乙方對監控布線、設備質保見附件一(工程價格匯總表質保闡明)

五、工程項目建設期限:

條約簽定后( )日內出場施工,整個施工工期( )天。 年 月 日開工, 年 月 日以前乙方按設計要求完成設備安裝調試。并能投入正常使用。)

一、乙方須按附表一要求向甲方提供符合國家產物質量尺度的正品設備,不得以任何來由以次充好,如發現有非正品則乙方以一賠十。未經甲方贊同,不得隨意更改方案。并提供各設備有關品質證明書,及格證,闡明書,相干軟件等資料。

六、售后服務:

一、乙方所提供條約內設備,從驗收之日起,全部產物及零配件質保期按規定管理。在質保期內,若有產物質量題目,由乙方賣力免費調換或維修。質保期滿后,設備維修時,乙方按本錢費計算。調換的產物必須是新的,且質保期限從當時算起。

二、凡由產物質量題目引起的各類故障,乙方在接到甲方故障報修關照后,在四小時內響應,二四小時內解決故障,若在二四小時內不克不及排除故障的,則應由乙方提供不低于原設備尺度的備用產物保證甲方的正常使用。

三、乙偏向甲方免費培訓一-二名設備操作管理人員,要求達到能正確使用與維護條約的設施、設備。

七、竣工驗收及付款方式: 經典詩句

項目施工安裝、調試完畢,由乙方關照甲方組織驗收,并提供相干資料。乙方自書面關照之日起,一零天內由于甲方耽擱不驗收視為工程驗收及格。項目施工安裝、調試完畢后,并簽注驗收結論。自條約簽定起五日內支付條約總金額的五零%($ ),工程進行到安裝監控器時付總金額二零%($ )(此部分資金不計算利息),驗收及格后付清余款,逾期不付按零.授權委托書一%支付滯納金。

八、約定事項

(一)為確保工期,爭取提前竣工,由甲乙雙方配合組成工程實施小組。

(三)附件一作為條約要件,乙方必須遵照執行,否則視為違約。

(二)條約如需變更,甲、乙雙方另行協商確定變更事宜,雙方簽章生效,并作為條約的附件。

光伏電站保險合同篇五

第十三條 貸款對象。應為具有完全民事行為能力的自然人，同時具備下列條件：

2、戶籍所在地、固定住所或主要經營場所在農商行服務轄區內；

3、擁有適于安裝發電設備的場所，如符合安裝條件的屋頂、大棚等；

5、在農商行開立結算賬戶，自愿接受信貸監督和結算監督；

7、農商行規定的其他條件。

第十四條 貸款額度。根據借款人購買、安裝整套分布式光伏發電設備及后期維護費用所需總價款，以及借款人信用等級、家庭收入和綜合還款能力等因素合理確定。總價款5萬元（含）以下、信用狀況較好的，可全額貸款；超過5萬元的，貸款額度不超過總價款的80%0建檔立卡貧困戶可金額貸款但貸款額度原則不超過5萬元。

第十五條貸款期限。根據借款人實際還貸能力及光伏發電政府補貼金額合理確定貸款期限，但最長貧困戶不超過10年、非貧困戶不超過8年，同時貸款期限丕登超過生一芒煎或授權經銷商承諾的質保期。

第十六條 貸款利率。按照中國人民銀行規定的基準利率和農商行利率浮動幅度，以及有關利率定價管理制度合理確定，符合金融扶貧或其它政策的，按照規定標準執行。

第十七條 貸款擔保。遵照農商行信貸基本制度，可采取信用、生產商或授權經銷商及其法定代表人和股東擔保、家庭成員擔保、抵質押擔保等方式。

第十九條 還款方式。根據貸款期限及借款人家庭收入情況、還款能力等合理確定還款方式。可采用定期結息到期還本、等額本金、等額本息和分期還款等方式。中長期貸款采用分期還款方式。