生活當中,合同是出現頻率很高的,那么還是應該要準備好一份勞動合同。那么一般合同是怎么起草的呢?下面我就給大家講一講優秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
項目部蓋章的合同以誰為被告篇一
建設單位:(以下簡稱甲方)
建筑單位:(以下簡稱乙方)
經雙方協商就xx中學工程問題簽訂如下合同:
一、工程地點:xx中學
二、工程名稱:
三、承包方式:
四、開工日期:
五、竣工日期:
六、工程造價:
七、支付辦法:竣工驗收合格后全部付清。
八、甲乙雙方職責
(一)甲方
1、現場負責做到三通一平:水通、電通、路通,現場平整。
2、協助乙方疏通當地有關關系。
3、確保資金按進度到位。
(二)乙方
1、按甲方要求施工,確保工程質量。
2、確保工期,工期為____天。
3、教育職工文明施工。
4、做好安全生產,安全事故由乙方自行負責。
九、其他未盡事宜,雙方協商后,以補辦的文字手續為準,其補充的條款具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
項目部蓋章的合同以誰為被告篇二
甲方:____縣華xx公司乙方: 身份證號碼:
甲乙雙方在互惠互利基礎上,經友好協商,甲方聘用乙方為清流河工程項目部經理,乙方享受的權利,承擔的責任如下:責任:
一、乙方全權負責清流河工程。
二、協調與監理、業主、工程涉及到的各級政府及當地群眾的關系,確保工程順利進行,若有無法解決的困難和糾紛,需及時上報。
三、及時上報工程施工計劃、方案。及時向公司匯報工程進度情況。
四、抓好施工現場管理,協調各部門人員關系,保障各項工作順利進行。
五、嚴格抓好各個環節的安全生產,做到不出事故。
六、抓好材料、機械管理;抓好財務管理督促財務人員做好帳、理好財,做到帳實相符,保證公共財物不流失。
七、積極配備各工區的39;機械、人員、材料,確保工程按期完工。
八、積極督促技術人員抓好各技術環節,做到不誤工、不返工,積極督促技術人員做好各種資料、簽證工作。
九、按與業主簽訂的合同督促技術人員做好資料,及時上報工程進度,擬報請款資料,申報撥款。權利:
一、對清流河項目部各部門人員有聘用、解聘的建議權。
二、有權對項目部各部門人員進行工作分配、調整。
三、有權雇用和解雇外來機械和工人。
四、對項目部各部門人員有獎懲建議權。
五、對項目部人員請假、預支工資、費用報銷等有審批權。
六、對本項目部車輛等有分配使用權。
七、有權審批500元以下的請客、送禮等,500元以上招待、送禮需報公司領導同意后方可進行。待遇:分以下幾個部分:
1、基本工資:每月500元;
2、崗位工資:1200元;
3、出勤工資:2500元。注:每月出勤按28天計算,每缺勤一天,扣90元。
甲方簽章: 乙方簽章:
________年____月____日
項目部蓋章的合同以誰為被告篇三
發包方: (以下稱甲方) 承包方: (以下稱乙方)
根據《^v^合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》,遵循平等、自愿、公平和誠實互信的原則,為明確雙方在工程承包施工過程中的權利、義務和經濟責任和法律關系,現經雙方協商同意以下條款并簽訂本合同。
一、工程概況
1.工程名稱: 棚戶區改造項目
2.項目命名:
3.工程地點:
4.工程內容:本項目1#、2#、3#、4#樓共四棟,八層,框混結構,建筑面積約 平方米。由乙方完成甲方所提供的設計施工圖的全部工程量。如有設計變更另行按實結算增、減工程造價。
5.工程總造價:約 萬元左右。
二、承包方式及單價
甲方以包工包料大包干的方式承包給乙方。單價為 元平方米,工程竣工驗收合格后按房地局測給的實際面積進行結算。大包干的施工內容為:
1.地基、基礎、臨時道路和土方回填;主體工程;內外裝飾工程、陽臺鋁合金窗、公共部位墻面刮膠、樓梯不銹鋼扶手、水電、水溝、下水道、化糞池、四周散水等和施工圖所標示的設計內容。
2.所承建工程建安稅。
3.進戶門采購安裝價格在 元/條左右的新防盜門。
4.層面隔熱及防水工程。四周硬化乙方負責內。
三、工程款支付方式
1.經甲、乙雙方友好協商,本項目乙方自愿墊資從基礎到 層主體完工。乙方安裝 層預制樓面板完工時,甲方開始按主體工程造價分層撥付乙方主體工程款。每完成一層甲方撥付當層完成主體工程量款的 %。主體工程竣工驗收“合格”后。甲方付給乙方主體工程總造價款 %。
2.內外裝飾工程進度甲方分期分批撥付給乙方。
3.墊資款在乙方做完二層,甲方把乙方墊資款一次性付清給乙方。
4.該項目全部竣工,經甲、乙雙方會同相關部門驗收“合格”后,按實際結算額在 個月內甲方付給乙方工程總結算造價的 %,剩余的 %作質保金,在 個月內無質量事故甲方將質保金付清給乙方。
5.為確保本項目保質、保量按期完工,乙方應交給甲方 萬元保證金,該保證金在本承包工程項目基礎全部完工時一資性退還給乙方。(保證金不計息)。
6.甲方與乙方結算定案時起,在 個月內甲方付給乙方剩余工程款,如果因特殊原因未曾支付工程余款給乙方時,甲方以本項目門面或住房按市場現行銷售價低于 %抵給乙方作工程尾款。
四、甲、乙雙方職責
1.甲方責任
(1).負責做好拆遷、立項、規劃、報建、三通一平(即水通、電通、路通,原則上不影響工程進度)
(2).提供完整的建筑安裝施工圖(土建4份、水電安裝圖2份)
(3)協助乙方處理施工中的疑難問題,乙方不負責處理周邊關系,如需乙方處理周邊關系,一切費用由甲方承擔。
(4)甲方派駐工地代表 同志負責全面總施工管理,并搞好技術交底。
2.乙方責任
(1)負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設使用和維修工作。(甲方不再計付給乙方臨時設施費)
(2)編制施工組織設計和施工方案、施工預算、施工總進度計劃、材料設備、成品、半成品等進場計劃(包括月計劃)報送給甲方。
(3)乙方派駐工地代表人 同志。
五、工程工期
1.根據國家工期定額和實際需要,雙方決定工程有效工期為300 天(公歷日)自 年 月 日開工,至 年 月 日工程竣工驗收“合格”交付給甲方使用。
2.如遇下列情況,經發包方駐工地代表簽證后,工期相應順延:
(1)按施工準備規定障礙物未能清除影響進場施工;
(2)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
六、工程質量
1.本工程質量必須保證“合格”工程,爭創優良工程。
2.乙方必須嚴格按照施工圖紙,說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規定的標準進行和施工,并接受甲方派駐工地代表的指導與監督,必須服從監理方的監管。
3.乙方在施工過程中必須遵守下列規定:
(1)由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、成品、半成品必須按有關規定提供質量“合格”證,未進場之前要經甲方派駐工地代表簽證同意后方可進入,否則視為論虛作假不“合格”產品。
(2)乙方對材料改變或代用時必須經原設計單位同意并書面報告甲方派駐工地代表簽證后方可使用。
(3)隱蔽工程必須經甲方派駐工地代表同相關部門檢查、驗收簽章后方可進行下一道工序施工。基礎超升的部分,甲方必須按實際結算給乙方。
(4)乙方按質量驗證標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定,并及時將單位工程質量評定結果送給甲方和質量監督站。
(5)乙方在施工中發生抽量事件,應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站,一般質量事故的處理結果應送甲方和質量監督站備案,重大質量事故的處理方案經設計單位、質量監督站、甲方等部門共同磋商處理。
七、施工與設計變更
1、甲方交付的設計圖紙,作為施工中的有效依據,開工前由乙方組織相關部門交底、核審、做出核審紀要。
2、甲方如需設計變更必須由原設計單位出具正式修改通知書和修改圖紙,乙方才予以實施。圖紙增加的項目,甲房另外按20xx年取費標準計取給乙方。
八、工程驗收
1.工程竣工驗收以國家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程檢驗評定標準》和^v^有關部門制定的竣工驗收規定,施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。
2.工程施工地下基礎隱蔽工程必須有驗收簽證,工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗“合格”后,甲、乙雙方及時辦理驗收簽證手續。
3.工程竣工驗收“合格”后甲方方可使用,在規定的保修期內凡因施工造成的質量事故由乙方無償保修,其保修范圍和期限按國家現行法律、法規、規范、參照本合同及有關文件規定執行。
九、雙方違約責任
1.未能按照合同通知規定的開工期限,拖延一個月尚未能開工,甲方應付乙方10萬元補償金。
2.因甲方報建等各項手續未到位,被有關部門責令停工所造成乙方停工的損失由甲方負責,并按停工時間延遲施工工期。包括乙方租的機械設備、鋼管腳手架、民工工資等由甲方負責。
3.工程未經驗收提前使用,由此而發生的質量和其它問題由使用方承擔責任。
1.在簽訂本合同三天內必須與甲方辦理好交接手續,正式開工,如推遲10天處乙方10萬元罰款給甲方,以此類推。
2.施工途中因乙方資金未到位造成工程停工、緩建,甲方有權終止合同,乙方自愿放棄未付的工程款清算權力。
3.工程質量不符合規定的,負責無償整改或返工。
4.教育好工程施工隊伍所有人員,決不準在施工現場賭博、鬧事,每出現一次罰款1000元,依此類推。
5.乙方要抓好施工安全管理,有違反施工安全的人和事,甲房每發現一次處罰乙方100元/次(當場兌現)。
6.所有進入施工現場 的人員未帶安全帽,每人每次罰款50元。
7.未按合同工期交房給甲方時,每延誤一天罰款5000元,依此類推。
十、糾紛解決方法
1.乙方在施工中必須與甲方統一思想和具體布局安排施工程序有條理、順利進行。
2.乙方在施工過程中要嚴格遵守工程建設的操作規程,不能違章
作業,注意人身和財產的安全。在施工期間發生的安全和人身傷亡事故全部由乙方承擔,重大安全傷亡事故乙方承擔98%,甲方按人道主義承擔2%的責任。(人力不可抗拒的自然災害除外)
3. 費用分攤:甲方承擔工程報建費、環保費、渣土承運費等相關稅費;乙方承擔工程檢測費。按相關部門規定屬于乙方負責的費用均由乙方承擔,屬于甲方負責的費用均由甲方承擔。
十一、附則
1.本合同一式陸份,甲、乙雙方各持二份,其余由甲方報送相關部門備案存檔。
2.本合同自甲、乙雙方法定代表人或委托代理人簽字,加蓋公章即生法律效力。
3.本合同未盡事宜,經甲、乙雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,補充協議一樣具有法律效力。本合同在該項目結算付清余款一年內失效。
甲方(發包方)蓋章: 乙方(承包方)蓋章: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
開戶賬號: 開戶賬號:
項目部蓋章的合同以誰為被告篇四
承包方(以下簡稱乙方):________________
根據《^v^經濟合同法》,《^v^建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
(一)工程名稱:____________________________
(二)工程地點:____________________________
安全維護及整改
30天
工程造價為:____________元整
質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的`合格標準。
使用標準、規范(包括但不限于以下內容):
本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2009]406號《建設工程工程量清單計價規范》(gb50500-2008),《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價辦法》,2005《湖南省修繕定額》、2006《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2012]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執行。
具體工程量以甲方簽證單為準。
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還,保修金不計利息。
違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
項目部蓋章的合同以誰為被告篇五
乙方:____________
根據《^v^合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,經甲乙雙方協商,甲方同意將______工程承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:__________。
二、承包方式____________。
三、工程承包內容_________。
四、合同價款_________。
五、付款方式_________。
六、總工期要求______個工作日。
七、甲方責任
1、甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。
2、甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任
1、乙方應按照合同約定工期內施工完畢,并符合驗收要求。
2、因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤,由乙方承擔責任:質量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款___元。
九、工程質量、安全及保修
1、乙方應按照圖紙精心施工,工程質量符合驗收標準。
2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3、工程竣工驗收后,乙方對施工的`工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
乙方:____________
_____年____月____日