每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
欠工程款模版篇一
甲方：
乙方：
鑒于：(事實經過)
雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。
基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就甲方向乙方償還乙方投入全部款項事宜，達成本協議如下：
第一條 甲、乙雙方在此確認：甲方應向乙方償還乙方投入全部款項款共計人民幣xx元)
第二條 甲方分期返還乙方投入全部款項共計人民幣，具體還款計劃如下：
年月日前還款 元;
七、年月日前還款 元。
八、甲方每期應還款必須于當月30日前主動存入乙方指定賬戶：xx銀行支行 戶名：賬號：
本協議簽署后，甲方任何一期不能按時還款，則甲方余下應還款視為全部到期，乙方除有權追收甲方全部應還款額之外，還有權追收全部應還款的20%作為違約金。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起1個工作日內，甲方未向公證處按期提供付款憑證，且乙方出具文件說明甲方未能按期支付應付款項時，乙方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向公證處申請簽發執行證書。乙方承諾在申請強制執行證書之前，將按照甲方在本協議中確定的聯系地址向甲方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如甲方仍未向公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗乙方的債權，也未與乙方達成任何關于還款的展期協議，則視為甲方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，乙方將向公證處申請出具強制執行證書。
4、乙方有權依據公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行甲方應向乙方支付的全部未付款項。甲方愿意接受人民法院的強制執行。
5、乙方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向公證處完全、正確地披露甲方履行債務的情況：
(1)《強制執行申請》;
(3)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(4)乙方在公證處的監督下向甲方發出的《履行應償借款通知書》;
(5)其他材料。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、甲方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;乙方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在甲方付款當日向甲方出具有關發票憑證。
3.乙方從本協議書簽訂之日不得通過各種方式損害甲方名譽及甲方股東與管理人員的人身權利，否則甲方保留追究乙方法律責任的權利。
4、甲方如每期按協議規定按時還款，乙方不得對甲方提起以本項欠款為標的的訴訟，否則甲方保留追究乙方法律責任的權利。
5、若甲方任何一期不能按時還款，并且沒有主動與乙方協商好，乙方有權在及兩地報刊及所有網絡上刊登發表以公司法定代表人及項目負責人為債務人的追款通知書。
6、甲、乙雙方指定聯系地址及公證處指定聯系地址：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
欠工程款模版篇二
甲方：_______________
乙方：_______________
幫助其進行資金周轉，乙方將自己身份證復印件一張交給甲方。
但由于乙方自________年________月________日，至________年________月________日無法將卡內資金進行歸還，特此由甲乙雙方共同協商，由甲方在________年________月________日內將上述5張卡內總欠款共計________元及后續滯納金與利息共計_________________元(具體以銀行收據為準)，替乙方墊付。
待乙方于________年________月________日之前，將上述欠款共計________元還給甲方，如到期未償還則以月息________復利計息，甲方隨時有權利向法院提起訴訟。
為了保證甲方資金的安全，協議期內由乙方提供擔保人一名，如到期后乙方無法將資金還給甲方，甲方有權要求其擔保人提前為其墊付欠款，并承擔相應的法律責任。
特此約定：
1.協議期內甲方不得將乙方的身份證復印件用于它用，協議到期甲方必須歸還乙方身份證復印件。
2.協議到期時乙方必須償還上述所有欠款及利息給甲方，否則甲方有權對乙方進行訴訟。
3.協議期內乙方需提供擔保人身份證復印件一張，并由其親筆簽字并承擔相應法律責任。
4.本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等效力，為經對方許可，甲乙雙方都不得將本協議內容透露給第三人。
甲方簽字：_______________乙方簽字：_______________
擔保人簽字：_______________
欠工程款模版篇三
乙方：________________
鑒于：甲方從________年________月________日至________年________月________日供貨價值物品(______)人民幣總金額(大寫)：，現乙方公司需大量資金周轉，特向甲方協商歸還乙方所欠全部款項，達成本協議如下：
第一條：于________年________月________日本月底全部還清款項。打入乙方指定賬號：中國______銀行______分行戶名：______賬號：
第二條：如若無力履行第一條，可經雙方協商，可進行分期打款到該指定賬號。本協議簽署后，甲方任何一期不能按時還款，則甲方余下應還款視為全部到期，乙方除有權追收甲方全部應還款額之外，還有權追收全部應還款的10%作為違約金。
第三條：雙方各自的承諾及保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議后，當即生效。并具受法律保護。
2、甲方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;乙方應按本協議約 定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在甲方付款當日向甲方出具有關財務憑證。
3、乙方從本協議書簽訂之日不得通過各種方式損害甲方名譽及人身權利，否則甲方保留追究乙方法律責任的權利。
4、若甲方任何一期不能按時還款，并且沒有主動與乙方協商好，乙方有權向公安機關備案及追究一定的刑事責任。
乙方：________________
________年________月________日
欠工程款模版篇四
日常生活中，工程欠款糾紛時常發生，下面是小編給大家整理的工程欠款糾紛起訴狀范文，供大家閱讀與參考。
起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司
企業性質：集體
經營范圍：工業與民用建筑。
流動資金：169. 5萬元
何時經何部門批準開業：______年______月份經______縣基建局批準
開戶銀行：______工區歷下辦理處。帳號：__________________
法定代表人姓名：_________職務：_________
事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由：
______年______月______日， ______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的70余名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費，但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經 ______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定后，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。
綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規定的有關條款，無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任。”《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定：未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
訴訟請求：
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失：
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;
以上三項合計，共2420xx.83元。
此致
______市______區人民法院
起訴單位：______縣建筑工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
附：1.本狀副本1份;
2.書證28件。
原告：xx市空調設備有限公司
法定代表人：謝
住所地：
被告：xx市建筑裝飾有限公司
法定代表人：王，聯系方式：
住所地：
經營地：
訴訟請求：
1、判令被告支付合同剩余價款*元
2、判令被告支付違約金*元(計算方式詳見清單)
3、判令被告承擔本案訴訟費
事實與理由：
20xx年4月7日，原告xx市空調設備有限公司與被告xx市建筑裝飾有限公司簽訂合同，由原告承包被告發包的*項目，被告按照約定進度向原告支付總價款*元，并應于一年內付清，即應于20xx年4月7日之前付清。原告已于20xx年7月4日安裝完畢，7月11日與被告共同進行調試，運行正常，驗收合格，全面履行了合同義務。現被告截止20xx年6月27日，尚有*元遲遲不支付，原告多次催討均無果。另合同約定，被告未能按照合同規定時間付款，每延遲一天，應向原告支付合同價款總額的1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%.從20xx年4月7日至20xx年6月27日，被告共計遲延447天，應當支付違約金為合同價款總額的20%，即*元。
合同約定原被告雙方發生糾紛，協商不能解決的可向原告所在地人民法院提起訴訟。原告催討無望，維權在即，故根據合同約定及合同法、民事訴訟法相關規定向貴院提起訴訟，請法院依法判決。
此致
江北區人民法院
具狀人：
二0一xx年x月x日
原告:崔,男,漢族,1x年12月8日出生，住xx省日照市莒縣店子集鎮姜莊村。
被告：山東信息工程有限公司，住所地：xx市市中區--路--號，聯系電話：--。
法定代表人：張 職務：董事長
被告：山東技術工程有限公司，住所地：xx市--路--號，聯系電話：
法定代表人： 職務：
訴訟請求
2、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
20xx年11月1日和20xx年3月1日原告與被告--信息工程有限公司分別簽定《20xx年基建室外設備施工合作合同》與《合作協議》，由原告負責臨沂、青島地區的基建室外系統硬件工程施工及系統維護。該工程發包方為被告山東--技術工程有限公司。20xx年9月3日原告山東--信息工程有限公司確認臨沂工程款為22.1128萬元,20xx年8月17日確認青島工程款為6.78萬元，合計總價款為28.8928萬元。原告在合同約定期限內完成工程，現已投產使用。被告山東--信息工程有限公司曾于20xx年4月19日給付臨沂合同部分工程款2萬元，20xx年5月31日給付青島合同部分工程款1萬元，剩余工程款25.8928萬元至今未付。原告多次催要，被告無故拒絕支付。為維護原告合法權益，特向人民法院提起訴訟，請貴院依法判決。
此致
xx市--區人民法院
具狀人：
20xx年3月5日
欠工程款模版篇五
訂立合同雙方：
購貨單位：(以下簡稱甲方)
供貨單位： (以下簡稱乙方)
第一條 其產品名稱、規格、單價、總價等，如表所列：
第二條 產品包裝規格及費用 由乙方負擔
第三條 驗收方法 由甲方派人負責驗收
第四條 貨款及費用等付款及結算方法 貨到付款 第五條 交貨規定
1、交貨方式： 由乙方送至甲方指定地點
2、交貨地點： 宜良
3、交貨日期： 20xx年9月3日前
4、運輸費： 由乙方負責
第六條 經濟責任
1、乙方應負的經濟責任
(1)產品品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按得論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。
(2)乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。
2、甲方應負的經濟責任
(1)甲方如中途變更產品品種、規格、質量或包裝的規格，應事先與乙方協商，乙方同意變更的，由雙方協商確定。
(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，由雙方協商確定。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。
第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協商。 第八條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第九條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。
第十條 本合同在執行中如發生爭議和糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)
第十一條 本合同自雙方簽章之日起生效，到甲方工程竣工，并按合同規定將貨款結算以后作廢。
第十二條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十三條 本合同一式 肆 份，甲、乙雙方各執正本一份。